发布时间：
案件简介 2008年5月23日，原告与被告贵州XX房地产开发有限公司签订《XX区XX·XX苑消防设施安装工程施工合同》,双方约定被告贵州XX房地产开发有限公司开发建设的XX苑小区项目的消防设施安装承揽给原告。合同签订后，原告为上述小区项目进行了消防设施安装，其中第一期已于2010年竣工验收合格，后因被告贵州XX房地产开发有限公司资金困难，整个小区项目停工，原告故暂停了第二期的消防设施安装。2014年，被告贵州XX房地产开发有限公司筹集到资金，为此原告与被告贵州XX房地产开发有限公司于当年6月13日签订《XX·XX苑消防安装补充协议》，双方约定第一期被告贵州XX房地产开发有限公司尚欠55万元，原告将第一期消防验收合格书交付给被告贵州XX房地产开发有限公司，被告贵州XX房地产开发有限公司向原告支付尚欠的55万元，第二期合同价XX万元，已支付1XX万元，剩余XX万由于被告贵州XX房地产开发有限公司在2010年无力支付被停工，现因被告贵州XX房地产开发有限公司原因消防安装停工X年，因材料价格上涨，需差价XX0万元，第一期更换消防产品需XX万元，故现在被告贵州XX房地产开发有限公司总共应支付XX万元，原告动工前支付XX万元，安装后拿到消防验收合格意见书时支付到总价款的XX%，剩余XX%为质量保证金，一年后期满付清。 贵阳建设工程律师团队观点 从合同的内容上来看应认定双方存在承揽合同关系，不属于建设施工合同所规定的专属管辖，合同系当事人之间的真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规强制性规定，合同应属有效，对双方当事人均有约束力，双方均应按照合同约定严格履行各自义务。 因本案争议标的为给付货币，适用《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第十八条第二款的规定，合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地。 本案双方对履行地点没有约定，接收货币一方为原告，原告住所地为合同履行地。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条关于“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”的规定，原告住所地法院对本案有管辖权。 何帆律师 贵阳律师何帆，前贵阳市某法院员额法官，硕士研究生，中共党员，中国法学会会员，《中国审判》杂志社通讯员。具有多年法律实务工作经验，曾在贵阳法院系统工作多年，长期担任法官职务，审理及执行几千余案件，具有丰富的审判及执行工作经验，在国内刊物上发表多篇论文。 何帆律师在承办案件过程中，善于梳理案件脉络，能准确把握法官裁判思维，直击案件要害。在多年来的法律实务工作中，坚持以理论指导实践，再以实践反哺相关理论，不仅积累了丰富的办案经验，更是对专业知识有了深入研究。良好的职业操守，高度负责的工作态度，灵活的案件处理方式，使之擅长以最短的时间维护当事人合法权益。 【发表论文】 《论司法实践对违章建筑的处理》，法制博览 《论我国白酒知识产权的法律保护》，法制与社会 《大数据时代法院随机分案模式研究》，全国法院系统第二十九届学术讨论会优秀奖 【媒体报道】 《戴上手铐，老赖忙还钱》，贵州都市报 《雷霆风暴显强威，失信人主动付款》，百姓关注
严冬雪，中国记者中的败类啊！建议：尽快发表声明悔改，我们会原谅你的眼睛可能被蒙闭了，如果再来胡说八道，我们就要怀疑这小子的智商有问T了！
据了解，记者严冬雪没有采访天津检察院和法院的人，她关于本案的描述都是大多是出自天津药监局的说法。 这样一个重大新闻事件，竟然连最重要的当事机关都没能采访到就敢乱写，对案情的描述错误百出也就不足为奇了。《中国新闻周刊》这类媒体，和天津药监局，就是拴在一根绳子上的两只臭袜子。 本案本来就是通过他们双方狼狈为奸的诬陷攻击搞出来的，现在案情即将大白，其狗急跳墙、惶惶不可终日之状可以理解。
七分真，三分假。养生是真的，治癌症是假的。
横沥的律师事务所有很多，但要说哪个最好就不好说了。每个律师事务所都有自己的优势和特点，要根据自身的情况来选择最合适的律师事务所。总的来说，在选择律师事务所时，应该考虑其服务范围、服务水平、服务价格等因素，以及律师团队的经验和能力，以及事务所的整体声誉等。在东莞横沥，比如有一家著名的律师事务所叫做“横沥律师事务所”，它拥有多名经验丰富的律师，可以提供各类法律服务，价格实惠，服务质量也不错，受到当地人民的一致好评。此外，还有很多其他的律师事务所，比如“横沥律师事务所”、“东莞律师事务所”等，也都提供着优质的法律服务，每家都有自己的优势，让您在选择时有更多的选择。
1、法制盛邦律师事务所
广东法制盛邦律师事务所成立于1983年，原名广东对外经济律师事务所，是首家经中华人民共和国司法部批准的“着重办理涉外经济贸易法律事务”的律师执业机构，也是按照国际通行的合伙制形式设立和运作的综合性律师事务所。律所连续三年受聘为最高人民法院《中国审判》杂志社“常务理事单位”。
法制盛邦律师事务所成立于2003年，是全国优秀律师事务所、广东省规模最大的律师事务所之一的广东法制盛邦律师事务所在东莞设立的分所。
2、德恒律师事务所
德恒律师事务所是中国规模较大的综合性律师事务所之一，1993年创建于北京，原名中国律师事务中心。其在上海、广州、深圳等四十多个国内地区设立了分支机构，拥有一百六十多个境外合作机构，在非诉领域多次获得国内外“最佳IPO项目”、“最佳股权市场项目”、“最佳股权交易”等奖项。
德恒律师事务所成立于2017年，由东莞市原几家优秀律师事务所合并加盟组建，在金融证券、公司并购与重组、企业破产重整、基础设施建设与房地产开发、国际商事等各领域具有相当强竞争力。
3、广东广和律师事务所
广和律师事务所成立于1995年，自成立以来，广和致力于为各领域客户提供全方位的专业法律服务。历经二十年的稳健发展，广和已成为华南地区规模较大的综合性大型律师事务所，目前在全球设有11个分所及多个海外联络机构，以其专业的法律服务在国内外享有良好的名声和美誉。
广和业务领域涉及房地产开发经营、建设工程、知识产权、争议解决、金融证券、并购与重组、私募股权与风险投资、国际投资、海事海商、互联网金融、环保和新能源、反垄断与反不正当竞争、婚姻家庭与家族信托等领域的专业法律服务。
4、广东众达律师事务所
广东众达律师事务所成立于2003年，为一家综合性规模化合伙制律师事务所。律所拥有房产部、诉讼部、顾问部、项目部、知识产权部、会计技术部等多个专业分工业务部门，业务涵括企业法律顾问、项目投资、项目收购、企业改制、企业并购、项目融资、房地产交易、知识产权、财税服务、资产重组、专业诉讼仲裁、涉外法律事务等多个领域。
5、广东闻彰律师事务所
广东闻彰律师事务所成立于2006年，近年先后被评为全国优秀律师事务所、广东省优秀律师事务所、东莞市优秀律师事务所。闻彰所主要承办刑事辩护、民商事诉讼和配套之各项非诉讼法律业务以及政府法律顾问等业务。所内机构按专业划分，设有民商业务一、二、三房地产业务部、四知识产权业务部，刑事业务部，政府顾问部，业务统筹与研究办公室等部门。
东莞横沥律师事务所拥有一支高素质、多元化、专业化的律师团队，专业服务领域涵盖公司法、知识产权、民商事、行政诉讼、刑事辩护、银行金融等多个领域，为企业和个人提供最优质的法律服务。该所秉承“客户至上、法律至上”的宗旨，积极开展公益活动，为社会公众提供免费法律咨询和法律援助服务，深受众多客户的好评。此外，该所注重法律技术的提升，积极开展法律技术培训，不断提高律师的法律技能，为企业提供更加专业的服务。东莞横沥律师事务所以其专业性、诚信性、责任性和服务性，在东莞律师行业中享有良好的口碑和美誉。
1 我无法确定哪个律师事务所是最好的，因为每个人的需求和评价标准不同。2 但是，你可以参考以下因素选择一个适合自己的律师事务所：律师事务所的规模、律师的经验和专业领域、服务态度和收费标准等。3 如果你在东莞横沥地区寻找律师事务所，可以咨询当地的律师协会或者通过互联网查找相关的信息和评价。
学术刊 就是增刊的意思
中国审计是核心期刊，是本好刊，楼主如能在其正刊上发表，那应该恭喜一下，学术分量会比较重。但是我并没看到《中国审计（学术刊）》这样的刊物，正刊的话，不会有什么XX刊、XX版的“刊名后缀”的。建议楼主仔细分辨。
1、 一目天下：国内经济法规最新动向，国际形势最新研究探讨；2、 审计理论：审计工作的方针政策研究，工商事业单位管理问题解决方法；3、 实务：工程建设、投资控股、人力资源、房地产等现状政策看法；4、 探索：经济问题、政策法规探讨！企事业单位存在问题及未来发展的探索研究；5、 管理与控制：行政管理的问题及解决方法，成本的结算控制的新途径；
隔一会儿再打开，应该是短时间的网络部流畅。
1、 一目天下：国内经济法规最新动向，国际形势最新研究探讨；2、 审计理论：审计工作的方针政策研究，工商事业单位管理问题解决方法；3、 实务：工程建设、投资控股、人力资源、房地产等现状政策看法；4、 探索：经济问题、政策法规探讨！企事业单位存在问题及未来发展的探索研究；5、 管理与控制：行政管理的问题及解决方法，成本的结算控制的新途径；
收款人：中国内部审计协会书刊服务部地址：北京市海淀区中关村南大街4号邮政编码：100086邮局订阅：邮发代号：80-485如有不明事项请与中国内部审计协会书刊服务部联系。联系电话：传真：
中国药理学通报只要投稿就送外审。中国药理学通报接受全国各地的投稿只要投稿了就会送外审。但是不一定会登报。《中国药理学通报》是由中国科学技术协会主管，中国药理学会主办，安徽医科大学承办的学术性月刊，1985年创刊，中国国内外公开发行。
如果外审时间还比较短，就再耐心等等，如果外审时间久了，可以咨询编辑部问问情况。很多外审专家都是兼职的，他们的身份可能是教授、工程师、研究员、学者等等各种身份，人家自己平常也有事需要忙，抽空才会给你审核。